施工单位在完成某项目的施工后，于二0一六年六月一日提交工程竣工验收讲演，建设单位因故不予组织竣工验收，同年一0月八日建设单位组织竣工验收时因监理单位错误未能正常进行，二0一六年一0月二0日建设单位实际使用该工程，则该工程的竣工日期为（）。

A.二0一六年六月一日

B.二0一六年八月三0日

C.二0一六年一0月八日

D.二0一六年一0月二0日

网校参考答案：A

参考解析(职考快讯网)：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件合用法律问题的解释》（法释【二00四】一四号）规定，当事人对于建设工程实际竣工日期有争议的，依照下列情景分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经经提交竣工验收讲演，发包人拖延验收的，以承包人提交验收讲演之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。当上述3个时间对于应的内容都产生时，以最早产生日为准。故本题承包人已经经提交竣工验收讲演，建设单位因故不予组织竣工验收，以承包人提交验收讲演之日为竣工日期为准，即六月一日。